КОНТРАКТ   №   6  .

 

д. Бегуницы                                                                                                   «     »  мая  2012 г.

 

Администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, в лице главы администрации Минюка Андрея Ивановича действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем  «Заказчик»,  с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест», в лице Генерального директора Сугяна Нвера Лаврентьевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:

 

1. Предмет КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик по заданию  Заказчика обязуется в  установленный срок выполнить следующие работы (далее – работы):  по капитальному ремонту Дома культуры д. Бегуницы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Бегуницы д. 57, а  Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ по настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой (Приложение №1 и приложение № 2 к настоящему контракту),  техническим заданием, согласованным  и утвержденным в установленном порядке Заказчиком, определяющей объем, содержание работ,  и другие, предъявляемыми к ним требованиями, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.4. Основанием для заключения настоящего контракта является решение единой комиссии  по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области о признании  Подрядчика победителем аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту Дома культуры д. Бегуницы, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Бегуницы д.57, протокол заседания аукционной комиссии №  2 (1) от  «  10  »  мая  2012 года,.

 

2. Срок выполнения работ

2.1.  Начало выполнения работ по настоящему Контракту — дата подписания сторонами акта приема-передачи объекта для выполнения работ.

2.2. Срок (длительность) выполнения работ по настоящему Контракту составляет 5  (пять) месяцев.

2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с разделом 5 данного Контракта.

 

3. СТОИМОСТЬ работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Контракту определяется локальными сметами (приложение №1, приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.2. Стоимость работ на основании проведенного Аукциона по настоящему Контракту, составляет 2881250 руб. 00 коп. (два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ. Авансирование не предусмотрено.

Лимит финансирования на 2012 год из областного бюджета составляет 2676250 (два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

Лимит финансирования на 2012 год из местного бюджета администрации Бегуницкого сельского поселения составляет 205000 (двести пять тысяч) рублей.

      3.3. Установленная настоящим Контрактом стоимость работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке, в том числе и в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

      3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой (акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2), составленные на основании локальных смет Заказчика, с учетом рассчитанного коэффициента аукционного снижения.

3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в КС-3 и КС-2, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, последний в течение 3 (трех) рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы.

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований сметной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных отклонений.

3.7. Расчет по настоящему Контракту производится Заказчиком после полного окончания работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании документов, установленных в пункте 3.4 Контракта, подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и журнала учета выполненных работ (форма КС-6а).

3.8. Заказчик производит оплату по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Подрядчиком документов, определенных пунктом 3.4 настоящего Контракта.

 

4. права и обязанности сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3. Заказчик при невыполнении Подрядчиком своих обязанностей по пунктам 4.4.3, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.13, 4.4.15, 4.4.16, 4.4.18, 4.4.19, 4.4.20 Контракта имеет право приостановить ход выполнения работ до устранения соответствующих недостатков, при этом срок окончания работ не отодвигается на соответствующий период.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Передать Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Контракта с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта для выполнения работ в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.2. Обеспечить технический надзор за работами в течение всего периода их выполнения.

4.2.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.2.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядчиков для выполнения работ.

4.3.2. Подрядчик при выполнении работ только по письменному согласованию с Заказчиком может использовать аналогичные материалы, комплектующие и оборудование которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, комплектующие и оборудование, указанные в смете.

 

4.4. Обязанности Подрядчика:

4.4.1. После заключения Контракта принять от Заказчика по акту приема-передачи объект для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.4.2. Подрядчик обязуется выполнять работы только квалифицированными рабочими.

4.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с локальными сметами (приложение №1, приложение № 2), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

4.4.4. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы за свой риск, из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

4.4.5. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда.

4.4.6. Поставить на объект работ необходимое оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить приемку, разгрузку, складирование и хранение в период выполнения работ.

4.4.7. Письменно информировать Заказчика о заключении договора субподряда не позднее 5 (пяти) дней с момента его заключения. Подрядчик предоставляет Заказчику копию договора субподряда на осуществление соответствующей деятельности.

4.4.8. Выполнить своими силами и средствами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.4.9. Возмещать затраты Заказчика, в том числе возникающие при использовании Подрядчиком бытовых помещений и помещений для закрытого складирования материалов.

4.4.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.4.11. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.4.12. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.4.13. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.4.14. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки мест общего пользования свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечить их своевременную уборку. Ежедневно, в конце рабочего дня осуществлять подбор мусора на рабочей площадке и прилегающих участках.

4.4.15. В случае загрязнения мест общего пользования, прилегающих к рабочим площадкам, строительной пылью или мусором, Подрядчик ежедневно своими силами и за свой счет осуществляет влажную уборку загрязненных мест общего пользования.

4.4.16. Подрядчик обязуется складировать строительный мусор только в указанных Заказчиком местах и своевременно осуществлять вывоз мусора с объекта, не допуская его накопления. В трехдневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти с территории принадлежащее Подрядчику имущество.

4.4.17. Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные, телефонные, локально-вычислительные сети и т.д. В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан самостоятельно выполнить данные мероприятия. По окончании ремонтных работ сдать вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.

4.4.18. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, а также совместно с Заказчиком — Муниципальной приемочной комиссии, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.4.19. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 5 (пять) лет со дня его сдачи в эксплуатацию.

4.4.20. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.4.21. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, нести ответственность за их качество и по требованию Заказчика предоставлять ему все эти документы.

 

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту. Под готовым к сдаче в эксплуатацию объектом понимается объект, на котором в полном объеме выполнены все предусмотренные локальными сметами работы и осуществлена влажная уборка помещения с удалением всех следов ремонтных работ.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в приемке представителей заинтересованных служб или отделов.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами и представителями иных заинтересованных лиц, входящих в приемочную комиссию.

5.4. Объект считается принятым Заказчиком со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

5.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу, если таковые произошли по вине Подрядчика. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

5.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков — с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

5.10. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с локальными сметами, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно пункту 5.6 Контракта.

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок гарантии на выполненные в соответствии с настоящим Контрактом работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно завить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

 

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков начала и окончания работ, установленные настоящим Контракта, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,2% (двух десятых процента) от установленной настоящим Контрактом стоимости работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ по контракту, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

7.4. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить пени в размере 0,1%  от действительной стоимости работ по их устранению за каждый день просрочки.

7.5. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по Контракту.

8. Срок действия КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт, вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 октября 2012 года. Условия гарантийного обслуживания по настоящему Контракту действуют до истечения срока, установленного разделом 6 настоящего Контракта.

8.2. Обязательства по настоящему Контракту не могут возникнуть ранее внесения его в Реестр муниципальных контрактов.

8.3. Расторжение Контракта допускается по решению суда или по соглашению сторон, в установленном порядке.

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнения землетрясения, а также изменения законодательства, либо таможенных нормативных документов и т.п.), которые Стороны по объективным причинам не предвидели и не могли предвидеть и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта, срок выполнения обязательств по Контракту отодвигается на период действия этих обстоятельств.

9.2. Стороны незамедлительно извещают друг друга о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне не выполнившей свои обязательства.

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

10.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту не установлено.

 

11. Прочие условия

11.1. Подрядчик передает права на исполнительную документацию Заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

11.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они прямо разрешены законодательством, совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.5. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

11.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

— Приложение № 1 – Локальная смета на ремонт кровли.

— Приложение № 2 – Локальная смета на ремонт системы отопления.

 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

                                     

ЗАКАЗЧИК: Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области 188423 Ленинградская область, Волосовский р-н д. Бегуницы д. 54 ИНН 4717008434 КПП 470501001 ОРГН 1054700555799 счет 40101810200000010022 ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург БИК 044106001 Тел: 8(81373)51-150 Тел./факс: 8(81373)51-900; Эл. почта: begunselo@rambler.ru   Глава администрации МО Бегуницкое сельское поселение   ______________________ /А. И. Минюк/ МП

ПОДРЯДЧИК: ООО «Строй Инвест» 188423 Ленинградская область, Волосовский р-н д. Бегуницы д. 69 ИНН 4717009357 КПП 470501001 р\счёт 40702810355400000108 Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк  России» г. Санкт-Петербург к\счёт 30101810500000000653 БИК 044030653 ОГРН 1074717000390 ОКВЭД 45.2 ОКПО 80662376 ОКАТО 41206804001 Тел/факс: 8(81373)51-705 Тел: 8 (903)099-33-33 Эл. почта: 8137351705@mail.ru   ООО «Строй Инвест»                                               /Н. Л. Сугян/ МП